Договор авторского надзора дизайнера интерьера. Дизайн интерьера авторский надзор договор

Договор на разработку дизайн - проекта квартиры и проведение авторского надзора

Договор на разработку дизайн-проекта

квартиры и проведение авторского надзора

г. [наименование населенного пункта]                 [число, месяц, год]

[Ф. И. О.], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения, общей площадью [значение] м. кв. и произвести авторский надзор за проведением отделочных работ указанного помещения, находящегося по адресу: [вписать нужное].

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение N 1 к настоящему договору) и дизайн-проектом (Приложение N 2 к настоящему договору).

1.3. Работы, не учтенные в приложениях N 1, 2, при возникновении необходимости выполняются на основании дополнительных соглашений.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п. 3.4.1 и предоставления Исполнителю исходных данных, предусмотренных пп. 1.2 и 4.7.1 настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн-проекта [значение] рабочих дней.

2.3. Срок проведения авторского надзора: уточняется дополнительно после определения сроков производства строительных и (или) отделочных работ.

2.4. Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта производится в рабочее время (с [значение] до [значение] часов). В случае необходимости проведения встреч в другое время Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.

2.5. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 2.2.

2.6. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе:

3.1.1 стоимость разработки дизайн-проекта [сумма цифрами и прописью] рублей;

3.1.2 стоимость работ по проведению авторского надзора [сумма цифрами и прописью] рублей.

3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора.

3.3. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п. 5.4 настоящего договора) количество экземпляров документации, а также стоимость услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.

3.4. Оплата по договору производится в рублях в следующем порядке:

3.4.1. в течение [значение] банковских дней с момента подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [сумма цифрами и прописью] рублей;

3.4.2. в течение [значение] банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей;

3.4.3. в течение [значение] банковских дней с момента начала работ по проведению авторского надзора Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. в установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный на основе Приложений N 1, 2;

4.1.2. согласовать с Заказчиком в письменном виде изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ;

4.1.3. устранять недоделки и дополнять проектную документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика при условии ее качественного выполнения в полном объеме.

4.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

4.5. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика.

4.6. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера в специализированных печатных изданиях с предварительным уведомлением Заказчика.

4.7. Заказчик обязуется:

4.7.1. передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию;

4.7.2. обеспечить в согласованное Сторонами время доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором;

4.7.3. оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

4.7.4. своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором;

4.7.5. обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение [значение] дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме, определенном в Приложениях N 1, 2 к настоящему договору.

5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее [значение] дней, следующего за датой окончания работ.

5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее [значение] рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа) с приложением [значение] экземпляров проектной документации.

5.5. Заказчик обязан в течение [значение] дней после получения от Исполнителя дизайн-проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи-приемки работ либо дать мотивированный отказ от приемки.

5.6. По истечении [значение] рабочих дней, определенных п. 5.5 настоящего договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи-приемки и мотивированного отказа от приемки работ работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта.

5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере [значение] % от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более [значение]% от суммы договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.4 договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более [значение] % от суммы договора.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т. п.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

7.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия и порядок расторжения договора

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает свое действие по истечении [значение] рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего договора. При этом Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты по договору.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за [значение] рабочих дней до даты расторжения договора. При расторжении настоящего договора Заказчиком Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за [значение] рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае, если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:

- не приступил к работам в течение [значение] рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;

- не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем договоре.

8.5. При расторжении настоящего договора по вине Заказчика Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего договора.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за [значение] рабочих дней до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются:

- нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.4. настоящего договора;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.7  настоящего договора;

- отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвержденной документально, по указанному в настоящем договоре адресу в течение [значение] дней.

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

9.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы - по одному для каждой Стороны.

9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 - Техническое задание на разработку дизайн-проекта.

Приложение N 2 - Состав дизайн-проекта.

10. Адреса и реквизиты Сторон

"Заказчик"                         "Исполнитель"

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

11. Подписи Сторон

"Заказчик"                         "Исполнитель"

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

                                    М. П.

Приложение N 1

к договору на разработку дизайн-проекта

квартиры и проведение авторского надзора

Техническое задание

на разработку дизайн-проекта интерьера квартиры

Адрес:

Город [вписать нужное]

Улица [вписать нужное]

Назначение помещения [вписать нужное]

Дом N [вписать нужное], Корп. N [вписать нужное] Квартира, N [вписать нужное]

1. Количество членов семьи (пол, возраст):

[вписать нужное]

2. Количество комнат и их зональность:

Кухня [вписать нужное]

Гостиная [вписать нужное]

Столовая [вписать нужное]

Кухня, объединенная с гостиной и столовой [вписать нужное]

Спальня [вписать нужное]

Кабинет [вписать нужное]

Детская [вписать нужное]

Гостевой санузел [вписать нужное]

Ванная комната [вписать нужное]

Гардеробная комната [вписать нужное]

Кладовая [вписать нужное]

Другое (указать) [вписать нужное]

3. Стиль художественного оформления интерьера:

[вписать нужное]

4. Цветовые предпочтения по комнатам:

Пастельные [вписать нужное]

Контрастные [вписать нужное]

Монотонные [вписать нужное]

Несколько тонов [вписать нужное]

Другое (указать) [вписать нужное]

5. Мебель:

[вписать нужное]

6. Видео-установки:

[вписать нужное]

7. Освещение:

Точечное [вписать нужное]

Рассеянное [вписать нужное]

Регулируемое [вписать нужное]

Нерегулируемое [вписать нужное]

8. Пожелания по отделке помещений

[вписать нужное]

Заказчик                           Исполнитель

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

                                    М. П.

Приложение N 2

к договору на разработку дизайн-проекта

квартиры и проведение авторского надзора

Дизайн-проект интерьера квартиры

1. Обмерочный чертеж помещений

2. План после перепланировки и экспликация помещений

3. План с указанием расположения мебели

4. План демонтажа перегородок

5. Монтажный план перегородок

6. План потолков

7. План электрики

8. План привязки электрики

9. План освещения

10. План привязки освещения

11. План разводки освещения на выключатели

12. План привязки выключателей

13. План расположения сантехники

14. План полов с указанием типа покрытий

15. План теплых полов

16. Развертка стен с раскладкой плитки с указанием размеров и площадей

17. Ведомость отделки помещений

18. Ведомость электроустановочных и малоточных изделий

19. Точки визуализации

20. Визуализация изображений помещений в перспективе (1 вид на помещение)

Заказчик                           Исполнитель

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

[вписать нужное]                   [вписать нужное]

                                    М. П.

dogovor-blank.ru

Договор авторского надзора дизайнера интерьера в Москве и Московской области.

Мы предлагаем полный спектр услуг начиная от проектирования и заканчивая ремонтно-строительными работами и авторским надзором.  Для чего нужны услуги дизайнера интерьера? Рассмотрим основные преимущества:

• Уменьшение затрат. Услуги дизайнера интерьера  необходимы, чтобы свести к минимуму затраты на ремонт. Благодаря дизайн-проекту и 3D- визуализации Вы сможете в мельчайших деталях увидеть будущий интерьер, понять масштаб помещений, стиль и цветовую гамму.  Каждый проект уникален и сочетает в себе Ваши пожелания, наш опыт и оригинальные идеи. Дизайн-проекты разрабатываются на основе тех. задания с учетом Вашего бюджета.
• Общение без посредников. В отличии от многих фирм дизайн-бюро, обращаясь к нам Вы работаете не с менеджером проекта, а непосредственно с дизайнером интерьера. Дизайнер лично выезжает на объект. Только такой подход обеспечивает максимальное взаимопонимание, а соответственно правильное изложение и воплощение яркого образа Вашего дома.
• Правильное чтение проектной документации. Дизайнер лично объясняется со строительной  бригадой, это позволяет свести к минимуму обсуждение всех технических моментов. Это исключает ошибки неправильного чтения проектной документации.

Договор авторского надзора дизайнера интерьера.

ЧАСТНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ-ФРИЛАНСЕРЫ БЕЗ ДОЛЖНОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА

Самая бюджетная категория специалистов, которых, как правило, сложно назвать таковыми. Договор авторского надзора дизайнера интерьера. Сюда относятся различные фрилансеры, студенты и просто все, кто ценит свой художественный вкус настолько высоко, что считает себя способным обустраивать чужие квартиры и дома. Конечно же, у таких дизайнеров самые низкие цены в Москве. Однако это именно тот случай, когда шансы стать героем пословицы про скупого, который платит дважды, максимально велики. Дело в том, что такие дизайнеры зачастую не имеют должного правового статуса ИП или ООО, необходимого для ведения предпринимательской деятельности. А следовательно, договора, имеющего реальную юридическую силу, в данном случае ожидать не приходится. Успех такого сотрудничества — вопрос везения. Не исключено, что вам попадется талантливый новичок, который создаст для вас качественный проект. Но ставки в данном случае слишком высоки, чтобы так рисковать. Ведь последствиями сотрудничества с дешевыми дизайнерами-новичками часто являются впустую потраченные средства и время. Очень часто заказчикам в таких случаях приходится обращаться в дизайн-студии с многолетним опытом работы с просьбой исправить ошибки непрофессионалов. Не покупайтесь на низкие цены.

archkomfort.ru

Договор на авторский надзор

Документы / Договор на услугу авторский надзор Скачать договор(.pdf) Договор об авторском надзоре 1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.    Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте, расположенном по адресу: ________________________________________________________________________ 1.2.    Авторский надзор включает в себя: 1.2.1.    Регулярные выезды автора проекта (не более 4-х раз в месяц) в течение всего срока действия договора 1.2.2.    Контроль проводимых работ в соответствии с дизайн - проектом. 1.2.3.    Необходимое общение с прорабом на объекте, в т.ч. и по телефону (консультации по всем предоставленным чертежам). 1.2.4.    Внесение изменений в проект, возникших после демонтажа старых и возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков. 1.2.5.    Заказ оборудования и отделочных материалов (от имени и по поручению Заказчика). 1.2.6.    Размещение декоративных элементов в интерьере (шторы, картины, вазы, зеркала и т.д.) 1.3.    3аказчик обязуется принять и оплатить проведенные мероприятия, на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 2.    СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.    Стоимость осуществления авторского надзора составляет __________  /________________/ рублей, за один календарный месяц. 2.2.     Заказчик оплачивает услуги  Подрядчика авансовыми платежами вначале каждого календарного месяца. 2.3.    Расчеты за выполненные работы производятся наличным путем. 3.    СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3.1.    Исполнитель выполняет работы, предусмотренные п.1 настоящего договора, в течение срока проведения комплекса отделочных работ, предусмотренных в проекте. 3.2.    Договор вступает в силу с «____»____________ 20__ года и заканчивает по окончании производства комплекса ремонтно-отделочных работ, предусмотренных проектом. 2 4.    ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.    Исполнитель обязуется своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.2.    Заказчик обязуется: 4.2.1.    Предоставлять Исполнителю  доступ на объект в течение действия Договора. 4.2.2.    Оплатить Исполнителю  работы, предусмотренные п.1, а так же в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 5.    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.    За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от ежемесячной стоимости  работ за каждый день просрочки, но не более 10%. 5.2.    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки. 5.3.    Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 6.    ФОРС-МАЖОР  6.1.    Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, наводнения, пожары, и другие стихийные бедствия. 7.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1.    Любые спорные вопросы, разногласия или претензии, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 7.2.    Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешать возникший между сторонами спор в порядке, описанном в п.7.1 настоящего Договора, то он разрешается судом в установленном порядке. 7.3.    Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 8.    РЕКВИЗИТЫ СТОРОН «ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                     «ЗАКАЗЧИК»

ollra.ru

Договор авторский надзор дизайн интерьера

Это комплекс мероприятий, который проводится дизайнером, чтобы обеспечить реализацию объекта именно в том виде, в каком он был задуман, спроектирован и утвержден вами в проектной документации (рабочей части дизайн-проекта).

Если вы не посчитали нужным присутствие дизайнера на объекте при осуществлении строительно-отделочных работ (отказались от «авторского надзора»), будьте готовы к тому, что решение возникающих проблем ляжет на ваши плечи.

Авторский надзор - это комплекс мер, которые проводит дизайнер для осуществления проекта в соответствии с тем видом, каким его утвердил заказчик в проектной документации.

В случае отказа от помощи дизайнера в осуществлении авторского надзора, когда проводятся строительно-отделочные работы, разрешением различных проблем заказчику придется заниматься самостоятельно, ведь нередко приходится изменять или вносить корректировки в заранее рассчитанные размеры конструкций.

Обезопасить себя от проведения некачественных работ позволяет авторский надзор. Не редко бывает, когда отделочник с «золотыми руками», плохо разбирается с проектной документацией. Благодаря этой услуге будут исключены незапланированные простои в работе, а также не возникнет различных сложностей в понимании чертежей.

Заключая договор на дизайнерско-проектные работы, клиенту предоставляется в качестве презента семь выездов. На основании договора предусматривается:

• Посещение строительной площадки дизайнером время от времени и контроль работы строительной бригады. Основной задачей является выполнение дизайн-проекта с указаниями, которые утвердил клиент.
• Проверяется качество работ, влияющих на эстетическую составляющую объекта. Своевременная, профессиональная корректировка в чертежах, когда происходит замена материалов, при появлении у клиента дополнительных требований к реализации проекта. Выпускается дополнительная корректирующая проектная документация, потребность в которой возникает во время ремонтных работ.
• Комплектация всеми необходимыми материалами. Насчет вопроса их приобретения и качества заботиться не придется. Обеспечивается своевременная поставка всего нужного для строительства. Нашими профессиональными дизайнерами будет осуществлены все работы по выбору требуемых материалов по лучшим ценам!

Заказав дизайн-проект в нашей студии, клиент получает 7 бесплатных консультаций дизайнера, который вел ваш проект. Данные выезды осуществляются на объект или в строительные магазины, чтобы купить мебель, сантехнику, отделочные материалы. Практика показала, что такого количества выездов вполне хватает для завершения ремонта.

Если по мнению клиента 7-ми выездов недостаточно для выполнения всех нужных работ, мы предложим три удобных варианта решения проблемы. Например, можно заключить договор при проведении ремонта со стоимостью 7000 – 10.000 руб./месяц (не меньше 4-х посещений в 30 дней). Один выезд (весь рабочий день) – 1500 руб., при неполном рабочем дне – 750 руб.

Исполнение дизайн-проекта может не укладываться в общепринятые сроки по различным причинам. Ввиду этого нашей дизайн-студией было принято решение не выдвигать конкретные рамки авторского надзора. Клиент сможет продолжать прерванное с нашей дизайн-студией сотрудничество в любое время.

ВНИМАНИЕ! В случае заключения договора на ремонтно-отделочные работы с нашей бригадой, авторский надзор объекта БЕСПЛАТНЫЙ!

Консультации по телефону - бесплатные.

В связи с тем, что реализация дизайн-проекта по разным причинам может затянуться, и не уложиться в нормальные сроки, наша дизайн-студия приняла решение убрать ограничения по срокам авторского надзора. Таким образом, Вы можете продолжить прерванное с нами сотрудничество в плане реализации выполненного проекта через год, два или другой срок.

100 - 200 м2 — 1100 Ρ

50 - 100 м2 — 1300 Р

до 50 м2 — 1500 Р

50-200 м2 — 500-900 P

100 - 200 м2 — 900

до 100 м2 — 1100-1300

до 200 м2 — 400-900

50 - 100 м2 — 150

*цена зависит от площади объекта, в таблице указана цена за 1 м2 по полу

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по указанному адресу или звоните:

г. Новосибирск, Октябрьская, 42 оф. 408

(7-ми этажный Бизнес-центр слева от к-т им. МАЯКОВСКОГО)

Время работы: пн-пт: 9-19, сб-вс: по договоренности

Контактное лицо: Каширин Павел Александрович

+7 (953) 761-22-11 (пн-вс, с 8-30 до 21-30)

www.krepkoeradi.ru

Авторский надзор

Авторский надзор — это комплекс процедур, которые осуществляются для заказчика составителем дизайн-проекта в целях грамотного контроля над проведением работ на каждой стадии. Это позволяет воплотить замысел дизайнера в первоначальном виде. Автор контролирует соответствие архитектурных, строительных, технических и других решений объекта проектной документации.

Авторский надзор: задачи и цели

• Воплощение идеи, которая на все 100% будет соответствовать авторскому проекту.
• Выполнение всевозможных корректировок рабочих чертежей по мере необходимости. Такие ситуации нередко возникают в процессе реализации проекта, особенно если они связаны с перепланировкой помещения. Самый распространенный пример — изменение уровня пола после его армирования.
• Визуальный контроль реализации дизайнерских решений.

Авторский надзор, как правило, необязателен для реализации дизайн-проекта. Но для таких нестандартных решений, как, например, комплектация эксклюзивной дизайнерской мебелью или различными элементами, вписанными в саму конструкцию здания, авторский надзор крайне необходим.

Стоимость авторского сопровождения зависит от удаленности объекта от города, объема запланированных работ. Непосредственно оценка производится лишь на стадии появления графика строительных работ, но примерную цену Вы можете узнать заранее.

Качество составления проектной документации — это главный фактор, влияющий на объем работ. Условиями оперативного выполнения всех мероприятий являются наличие всех необходимых документов, их детальность, отсутствие неопределенностей и неточностей. Дизайнеры нашей студии — опытные специалисты, применяющие самые современные методы проектирования, что позволяет минимизировать работу на этапе сопровождения.

Элементы авторского надзора

• Контроль проведения строительных работ, которые влияют непосредственно на физические характеристики здания, например, прочность и устойчивость, а также эстетичность его внешнего вида.
• Формирование и разработка проектных приложений, например, дополнительных чертежей.
• Разрешение всех вопросов, касающихся проектной документации, возникающих у подрядчика или заказчика.
• Контроль качества работы персонала и ведение журнала производства.
• Проверка соответствия нормам ГОСТа, СНиПам, а также приемка скрытых работ.
• Консультации по декору: отделочным материалам, мебели, свету, аксессуарам и т. п.
• Выезды на объект для уточнения любых вопросов.

Проверка проводимых на объекте работ — одна из главных обязанностей тех, кто технически сопровождает строительство. В данном контексте функции авторского надзора заключаются в проверке результатов работы на их соответствие оригинальному плану.

Поэтапное отслеживание происходит благодаря фиксации всех процессов в журнале авторского надзора. В журнале подробно описаны все детали этапов процесса строительства с пометками автора об их исполнении.

Он должен быть оформлен согласно ГОСТ 2.105. Это значит, что документ должен быть прошнурован, страницы — пронумерованы, а титульный лист должен содержать подписи ответственных лиц, скрепленные печатью. Журнал, как правило, хранится у подрядчика до окончания всех работ, после чего передается заказчику.

В журнале четко изложены все распоряжения дизайнера по текущему проекту с приложенными ссылками — ГОСТами, строительными нормами и техническими условиями работ. Кроме того, журнал служит для фиксации посещения объекта специалистами.

Цены
100 м2	25000 рублей/м2
Срок выполнения дизайн проекта 2-3 мес

atmosferadoma.ru

Договор на авторский надзор дизайн проект — Zamanbap.kg

Мы готовы взять на себя процедуры авторского надзора, которые предполагают пошаговое выполнение. Для того, чтобы проект был реализован в полном соответствии с документацией, Вы заключаете с Компанией договор на авторский надзор. В случае заключения дополнения к договору на осуществление авторского надзора, безвозмездно вносить изменения в дизайнпроект помещения в процессе. Договору и дизайнпроектом Приложение N 2 к настоящему договору. Ведь готовый дизайнпроект имеет всю исчерпывающую информацию. Статья 12 устанавливает право архитектора на авторский. Дизайн квартир Астана воспринимает, как. Общая сумма Договора за Дизайн проект и Проект Декорирования Объекта площадью 2 составляет рублей, в том числе НДС 18. Авторский надзор Договор на месяц Объект до 100 кв. Вы не любите и не знаете юридическую сторону вопроса как оформить договоры на авторский надзор, комплектацию и управление проектом. У нас большая семья, трое детей, поэтому дизайнеры предложили нам несколько вариантов планировки и разработали дизайнпроект в. Регулярные выезды автора проекта для. Дизайнпроект, авторский надзор. Авторский надзор включает в себя следующие услуги Исполнителя.Существует договор на авторский надзор. Дизайнером, то контракт на создательский надзор заключается с создателем проекта дизайнером. Договор на оказание информационно консультационных услуг. Руководителем специалистов, осуществляющих авторский надзор, назначается главный архитектор главный инженер проекта. Делает дизайнпроект и потом выполняет авторский надзор своей же. И дизайн интерьеров архитектурное проектирование, декорирование, компьютерная визуализация, авторский надзор Приложение 1 к договору на разработку. Обсуждение со строителями вопросов, возникающих в ходе выполнения работ по дизайнпроекту. Даже если вы не закажете авторский надзор, мы дадим адреса. Далее Договор, на следующих условиях. Договор на авторский надзор образец с приложениями. Авторский надзор за дизайн проектом, избавит от проблем. После подписания договора с полным перечнем обязанностей. Авторского надзора включает в себя посещение объекта, с целью контроля выполнения работ согласно дизайнпроекту 1. Основной задачей является выполнение дизайнпроекта с. Дизайнпроекта, Заказчик требует провести авторский надзор, который не согласован в договоре и не оплачен Исполнителю, Нарушение авторских прав. Заключить договор, Вы должны ознакомиться с. Договор авторского надзора заключается сразу после одобрения дизайн проекта. Самым опрометчивым для дизайнера было бы включить в стоимость разработки дизайнпроекта авторский надзор. Договор на осуществление авторского надзора. Договор авторского надзора по реализации дизайнпроекта. Образец договора на разработку дизайнпроекта. Отчет об исполнении кредитного договора на реализацию пилотного проекта в области. При осуществлении ремонта по имеющемуся дизайнпроекту интерьера и с услугой авторского надзора вопросы. Июн 2009 D Договор на авторский надзор образец с приложениями. Дизайнпроект интерьера включает в себя как красочные рисунки будущей квартиры, так и сложные расчеты. Согласование проекта в БТИ не входит в ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН ПРОЕКТА. На авторский надзор заключается отдельный договор. После того, как завершено проектирование объекта, заключается договор авторского надзора сопровождение проекта до. Кстати, о реализации дизайнпроекта после того, как вы его получаете от дизайнеров, на этом процесс ремонта не. Отличный дизайнпроект, на основании. Авторский надзор за объектом и комплектация объекта является предметом дополнительного. Составляет 30 от стоимости дизайн проекта. В претензии от истец сообщил ответчику об отказе от исполнения договоров на изготовление дизайнпроекта и авторского надзора и возврате. В месяц включает в себя подбор и покупка предметов интерьера и отделки. Порядок изменения и расторжения Договора. Контроля проводимых работ в соответствии с дизайнпроектом. Договор авторского надзора за дизайн проектом. АВТОРСКИЙ НАДЗОР Включает в себя полный контроль за воплощением дизайнпроекта, постоянный. Риски исполнителя по Договору на разработку дизайнпроекта интерьера помещения. Механизм акции клиент заключает с ГК 2 договора на дизайнпроектирование и на ремонтные работы. Задача авторского надзора проверять соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям проекта. Так, мы помогаем заключить договор подряда на выполнение строительно. Акция дизайнпроект и авторский надзор в подарок. Дизайнпроект набор достоверных цветных изображения всех фасадов здания, какими они должны стать после проведения. Авторский надзор дизайн проекта стоимость 29 тыс. Договор на дизайн проект с авторским надзором. Авторский надзор дизайна представляет собой инспекцию автором проекта интерьера и контроль за выполнением работ на. Предлагаем скидку на дизайнпроект Оптимальный до 12! Подписание проекта и начала работ по авторскому надзору. При создании своих проектов главной целью для нас является воплощение изображения на бумаге в реальные. Договор на разработку дизайнпроекта квартиры и проведение авторского. Авторский надзор контроль соответствия дизайнпроекту. Дизайн интерьера квартир дизайн проект квартиры. Ответственность Сторон и форсмажорные обстоятельства. По дизайн проекту Авторский надзор по. Б осуществлению авторского надзора за соответствием реконструируемого помещения документации по Дизайн. Рабочие проекты АР КЖ КМ ОВВК ЭЛ Слаботчные сети охранопожарная сигнализация, пожаротушение и т. Договор авторского надзора по реализации дизайнпроекта помещения. Внесение изменений в Дизайнпроект и Техническое приложение при невозможности реализации тех или иных узлов фасада. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя. Три или четыре проект, авторский надзор, комплектация, и управление строительством. Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь правильный дизайн интерьеров, коммерческую 3D визуализацию. Выбираем паркетную доску для загородного дома в стиле рустик. С согласия генерального разработчика проекта договоры на осуществление авторского надзора могут заключаться заказчиком непосредственно с субподрядными. Типовый договор на разработку проекта. Подписании договора франчайзер предоставляет. Авторский надзор рекомендуется не только для сложных интерьеров и эксклюзивных дизайн проектов. Образец договора на авторский надзор. Договор авторского надзора заключается с заказчиком после того, как завершена разработка дизайнпроекта, то есть к началу выполнения работ. Авторский надзор может осуществляться даже в случаях, когда воплощением дизайнпроекта занимаются не наши. Образец договора на разработку авторского дизайнпроекта. Вы получаете весь спектр услуг от дизайнпроекта до полной отделки, включая подбор материалов, мебели и прочих комплектующих. Договор на разработку дизайнпроекта. Автор проекта ландшафтного дизайна, осуществляющий авторский надзор. На разработку дизайнпроекта интерьера помещений, ведение авторского надзора, осуществление контроля проекта и его реализации. Если авторский надзор включн в договор, заключаемый между нами и заказчиком, заинтересованным в обеспечении. Реализуем самые смелые идеи Заказчика, при заказе услуги ремонт под ключ дизайн интерьера и авторский надзор. Заключение договора на авторский надзор. Проектом на похожие, становится причиной последующих проблем. ТХ технология производства ПОС план организации строительства. Зачем нужен авторский надзор? Одной из основных услуг нашей компании ЕвроДом является осуществление авторского надзора за реализацией каждого дизайн. Что влияет на стоимость дизайнпроекта? Заключив договор об авторском надзоре, вы будете избавлены от необходимости лично. Верно составленный договор на дизайнпроект квартиры в Москве это становится. Каждый наш клиент получает приятные скидки на целый ряд других услуг авторский надзор, строительство, дизайн. Очень часто спрашивают у меня договор на дизайнпроект интерьера. Дизайнпроект интерьера MEDIUM это сбалансированный. Соответствие реконструируемого помещения дизайнпроекту только в случае осуществления им авторского надзора. Договор на разработку дизайнпроекта квартиры и проведение авторского надзора. Если же вы хотите открыть брендовый бутик в торговом центре, то разработка торговой марки и дизайнпроекта. На мой взгляд этот договор более конкретен, чем выложенные ранее. Договор на авторский надзор дизайна. Авторский надзор за выполнением дизайн проектов специалистами студии БЮРСОНЕГ. Дизайн дома, стиль рустик. Договор на разработку авторского дизайнпроекта интерьера помещения. Эти пункты не входят в договор дизайнпроекта и выполняются после его завершения. Реклама, маркетинг, дизайн Договор Проекты договоров Недвижимость. В отделке интерьера используем художественные элементы авторской работы витраж и художественный паркет, мозаику и. В итернете в основном нашла только такие, когда фирма делает дизайнпроект договор на авторский надзор дизайн проекта и потом выполняет авторский. В целях повышения эффективности авторского надзора проектных для массового строительства типовой проект. Дизайнпроект Комплектация Авторский надзор Ведомости отделки. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. Цена осуществления авторского надзора рублей за квадратный метр, что при площади помещения. В этом случае в договоре на дизайн проект должен быть пункт о том, по завершении дизайнпроекта авторский надзор оформляется дополнительным. Договор на авторский надзор дизайна интерьера

Хорошего дизайна маленьких спален. Поэтому не стоит экономить на авторском сопровождении, т. При заключении договора на ведение проекта под ключ, наша элитная студия дизайна интерьера. Проектированию видя весь дизайнпроект и оценив сложность работ, может только после вышеуказанных процедур решить о необходимости авторского надзора. Осуществлять общий авторский надзор за соответствием проводимых ремонтноотделочных работ, в соответствии с дизайнпроектом. Контракт на авторский надзор по проекту контракт на дизайн квартир срок проведения авторского. Договор на дизайнпроект и на авторский надзор. Образец договора подряда и договора на осуществление авторского надзора. Заказчик требует провести авторский надзор, который не согласован в. Тюмень, именуемыйая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО Интеррио, именуемое в дальнейшем Подрядчик. После завершения дизайн проекта мы заключаем с заказчиком договор авторского надзора. Договор На Авторский Надзор В Строительстве Образец. Многие обыватели склонны предполагать, что подобные работы на. Авторского надзора по реализации дизайнпроекта помещения. Надзор за правильной авторской реализацией дизайнпроекта. Если вас все устроит, мы подпишем договор и приступим к. Договор на авторский надзор подписывается помимо договора на разработку дизайн проекта и заключается на срок по согласованию заказчика и дизайнера. Таким образом, благодаря авторскому надзору дизайнпроекта заказчик может быть полностью уверен, что все задуманное воплотится в реальность в. В случае заключения договора на ремонтноотделочные работы с нашей бригадой, авторский надзор. Типовой договор на авторский надзор за строительством объекта [RTFТиповая форма договора. Что касается оформления договоров на осуществление авторского надзора и. Эти функции на всех этапах строительства осуществляет архитектор. Авторский надзор контроль соответствия выполняемых работ требованиям дизайнпроекта. Простите, искала на форуме и не нашла, прошу поделиться договором на авторский надзор. Авторский надзор дизайн интерьера вс ещ остатся определнной экзотикой, но для качественного результата этот. Авторский надзор это совокупность мероприятий, призванная обеспечить наиболее полное соответствие строительных и отделочных работ, ведущихся на. Производить общий авторский надзор за соответствием проводимых ремонтноотделочных работ, в согласовании с дизайнпроектом. К договору на осуществление надзора прилагают планграфик и смету, которую включают. Если для Вас окажется этого недостаточно, то Вы можете заключить договор на авторский надзор на. Авторский надзор включает в себя, договор на разработку дизайнпроекта. Договор на авторский надзор дизайн проекта фотографии дизайна. Договор между автором и Заказчиком заключается после разработки дизайнпроекта, перед началом. Комплектация и смета проекта на реализацию. Безусловно, создание дизайна интерьера любого абсолютно помещения. Профессиональная разработка дизайн проекта и контроль на этапе строительства исключает появление конструктивных ошибок. Все трудности исполнения проекта на.

zamanbap.kg

Авторский надзор - Дизайн-студия Симфония интерьера

Авторский надзор

Авторский надзор: для чего он нужен?

Авторский надзор — это контроль дизайнера-автора проекта за соответствием проводимых строительно-отделочных работ утвержденному проекту. В рамках авторского надзора дизайнер следит за тем, инженерные сети (водопровод, канализация, вентиляция, электрика) были выведены там, где положено по проекту, иначе, к примеру, не будет удобно пользоваться унитазом, и плитка была уложена в соответствии с чертежом, иначе красивые декоративные бордюры останутся под ванной и т.д.

Не надо путать с техническим надзором, которые включают в себя контроль за такими работами как: насколько качественно соединил сантехник трубы или каким клеем пользовался плиточник при укладке плитки и т.д. Данные вопросы решает прораб или бригадир.

Для чего нужен авторский надзор?

Первая причина: во время отделки вылезают наружу некоторые проблемы, которые нельзя предугадать на этапах проектирования. Например, после выравнивания стен выясняется, что габаритные размеры комнаты сильно изменились (иногда они достигают и по 10 см на каждую стену), а для некоторых помещений, н-р кухни, это критично. И приходится в короткий срок вносить корректировки в проект с учетом уже заказанного кухонного оборудования, сантехники или плитки. В рамках авторского надзора дизайнер предложит наилучший выход для решения данной проблемы и подкорректирует чертежи.

Во-вторых, чтобы Заказчик получил свою жилье согласно утвержденному дизайн-проекту. Например, плитка должна быть уложена как в чертежах проекта, а не как удобнее плиточнику. А трубы для унитаза должны быть выведены в нужном месте, иначе, к примеру, не влезет запланированная рядом ванна, или стиральная машинка, и на завершающих этапах это будет сделать очень проблематично и затратно. Все этапы строительных и отделочных работ во время авторского надзора контролируются автором проекта и в случае недочетов, которых может быть десятки и сотни, исправляются.

В-третьих, поставщики отделочных материалов, мебели и т.д. могут «порадовать» тем, что, к примеру, плитка, запланированная в проекте, вышла из производства, или обои привезли разных партий, а отделочники ждут и рабочий процесс остановлен. Такие ситуации в современных экономических условиях, когда поставщики закупают минимум товара, бывают сплошь и рядом. Нужно срочно сориентироваться в данной ситуации, чтобы не платить рабочим неустойку и не продлевать срок сдачи объекта. В рамках авторского надзора дизайнер предложит подходящее решение проблемы.

В-четвертых, у работников возникает куча вопросов, на которые кто-то должен ответить и проблем, которые кто-то должен урегулировать. И если Заказчик заключил с автором проекта договор на авторский надзор, то на объект регулярно выезжает дизайнер для решения накопившихся у строителей проблем и вопросов. На месте проверятся исправления прошлых замечаний и соответствие проекту исполняемых в данный момент работ, о чем информируется Заказчик. В это время Заказчик занимается работой, семьей и т.д.

Можно без него обойтись?

Можно, этой услугой пользуются не все наши Заказчики. Но тогда вся ответственность за результат полностью ложится на плечи Заказчика, ведь в процессе выполнения вылезает множество «подводных камней», т.к. предусмотреть все на этапе проектирования невозможно. Заказчику придется изучить весь проект досконально, чтобы все перепроверять за строителями. И проводить большую часть своего времени на объекте, чтобы решать создавшиеся проблемы. Но и это не гарантирует хороший результат, т.к. изменения в 1 чертеже потянут за собой изменения в других, и Заказчик в силу отсутствия опыта может все это не предусмотреть.

При каких условиях заключается договор на авторский надзор?

1. Наличие на объекте главного ответственного лица на объекте, т.е. Прораба.

2. Строители должны понимать и говорить по-русски.

3. Также строители должны уметь «читать» чертежи.

Стоимость и сроки выполнения авторского надзора.

Для объектов в пределах города Краснодара стоимость авторского надзора— 15 000 руб. в месяц. В среднем дизайнер посещает объект 1-2 раза в неделю.

На начальных этапах (черновые работы) дизайнер посещает 1 раз в 1-2 недели. Но на этапе выполнения чистовых работ количество посещений увеличивается.

Срок осуществления авторского надзора- от начала и до конца проведения строительно- ремонтных работ.

simfoniya-interyera.ru

---

Смотрите также

• 
  Дизайн интерьера по фен шуй
• 
  Дизайн интерьера в фиолетовом цвете
• 
  Гармония цвета в дизайне интерьера
• 
  Интерьер дизайн спальни для подростка
• 
  Дизайн интерьера в русском стиле
• 
  Как заработать на дизайне интерьеров
• 
  Дизайн интерьера клуба дизайн клуба
• 
  Эркер на кухне дизайн интерьера
• 
  Дизайн интерьера дом из бревна
• 
  Дизайн интерьера на мансарде спальня
• 
  Обои на кухню дизайн интерьера