Договор на разработку дизайн-проекта помещения. Дизайн интерьера типовой договор

Образец договора на проектирование дизайна

Данный образец договора проектирования предусматривает заключение соглашения между юрлицами на выполнение работ по разработке дизайн-проекта нежилого помещения.

*Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный.

Договор №2423-2ПР

на разработку дизайн-проекта помещения

г.Москва                                             "24" октября 2014 г.

ООО "Ресторан Бриз", в лице директора Иванова Ильи Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО "ДизайнСтудио 14",в лице директора Курочкина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по техническому заданию, утвержденному Заказчиком, обязуется выполнить работы по разработке дизайн-проекта нежилого помещения общей площадью 150 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва ул.Братская дом 3.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работы Исполнителя и оплатить его.

1.3. Дизайн-проект определяется как комплект документов, необходимых для проведения ремонтно-отделочных работ в вышеуказанном нежилом помещении и включает в себя рабочие чертежи, планировочные решения и эскизные работы. Проектная документация на бумажном носителе представляется в четырех экземплярах и в одном экземпляре в электронном виде.

1.4. Перечень этапов работ проекта определяется в техническом задании, содержащем основную информацию о требованиях Заказчика, пожеланиях к назначению, мебели, стилистическому решению помещений, а также другую информацию, которая является определяющей для проектирования.

2. Срок выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ, обусловленных в настоящем договоре, с "03" ноября 2014 г.

2.2. Срок исполнения обязательств по договору определяется в течение трех месяцев.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена подлежащей выполнению работы составляет 61500 (шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

3.2. Цена работы является твердой и не может изменятся в процессе выполнения работы.

3.3. За дополнительные экземпляры рабочей документации по дизайн-проекту устанавливается дополнительная оплата.

3.4. Платежи по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

- 50% - авансовый платеж, 50% - после подписания акта приема-передачи.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

- в течение пяти дней после подписания договора передать Исполнителю техническую документацию на объект, необходимую для выполнения технического задания;

- обеспечить доступ Исполнителя в нежилое помещение, обозначенное в п. 1.1 договора;

- оказывать содействие Исполнителю во время выполнения работы:

- предоставлять доступ к проектируемому помещению с целью проведения обмеров;

- в установленном договором объеме, своевременно оплачивать производимую Исполнителем работу;

- принять результат работы по акту приема-сдачи;

- в случае досрочного исполнения обязательств по настоящему договору принять работы и оплатить их.

4.2. Заказчик вправе:

- с согласия Исполнителя заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов работ;

- в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении в назначенный срок Исполнителем этого требования отказаться от договора или поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков;

- в любое время до сдачи результатов работы отказаться от исполнения договора, при этом заплатив Исполнителю пропорционально части работы, выполненной до извещени об отказе Заказчика от исполнения договора, а также возместить убытки, причиненные прекращением договора.

4.3. Исполнитель обязуется:

- в установленные договором сроки выполнить работы по техническому заданию Заказчика на разработку дизайн-проекта нежилого помещения;

- вносимые изменения и дополнения в проектную документацию, выходящие за рамки технического задания, согласовывать с Заказчиком;

- по завершении работ сдать результат Заказчику по акту приема-сдачи.

4.4. Исполнитель вправе:

- выполнять работу, определенную настоящим договором, лично либо с привлечением третьих лиц;

- с согласия Заказчика завершить выполнение работ ранее определенного договором срока;

- использовать в своих рекламных целях материалы данного дизайн-проекта, не указывая данные Заказчика;

- удерживать в соответствии со статьями 359 и 360 Гражданского кодекса РФ результат работ и другое оказавшееся у него имущество Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Исполнителю в связи с выполнением договора подряда.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. По окончании работ Исполнитель информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ.

5.2. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по акту приема-сдачи.

5.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.4. Изменения и дополнения в готовую проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляются Исполнителем на основании дополнительного соглашения к договору и за дополнительную плату.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены по взаимному согласию, в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- только по взаимному согласию Сторон, после проведения взаиморасчетов по договору;

- в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель
ООО "Ресторан Бриз"	ООО "ДизайнСтудио 14"
г.Москва ул. Братская, дом 3	г.Москва ул. Фрезерная, дом 34 оф.ХХ
Телефон (495)011-11-22	Телефон (495)004-01-09
Расчетный счет № 541ХХХХХХХХХХХХ14 в АБ "Сбербанк"	Расчетный счет № 476ХХХХХХХХХХХХ54 в АБ "Восток"
МФО 12ХХХХ56	МФО 16ХХХХ76
(подпись, печать)	(подпись, печать)

Скачать образец договора на проектирование в формате Word *.doc

Скачать типовые договора проектирования в комплекте (2 шт.) одним файлом в архиве *.rar

 « Все договора проектирования | Следующий договор »

dogovorload.ru

ДОГОВОР на оказание дизайнерских услуг

                                                   

 

                                                    ДОГОВОР

                                 на оказание дизайнерских услуг

 

 

г. Самара «__» ________ 2016 г.

 

 Дизайнер ____________________________, _______ г.р., паспорт серии 34 09 №938455

выдан Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары

от 01.12.08., зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Ленина 113, в дальнейшем именуемый

Исполнитель, с одной стороны, и____________________________, _________ г.р., паспорт

серии ________________ __________________________________________________________

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1.     Предмет договора

 

1.1.   По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

         оказать услуги, указанные в п.1.2.настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2.  Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя выполнение работ полного комплекта документации

         по дизайнерской разработке интерьера и спецификаций материалов (мебели, аксессуаров, других

         предметов интерьера и оборудования, по договоренности), рабочей документации, необходимой для

         реализации этого проекта, которые по согласованию с Заказчиком будут использованы при

         создании интерьера (п. 3.3), а также полного авторского сопровождения проекта.

1.3   Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его

         уполномоченным представителем.

 

2.     Стоимость работ и порядок расчетов

 

2.1.  Стоимость работ по настоящему Договору составляет           рублей (                  тысячи рублей 00 копеек) и

         оплачивается в соответствии с п.п.2.2 настоящего Договора.

2.2.  Оплата по Договору производится в два этапа:          I этап – авансом в размере                 рублей (             рублей  00 копеек) в день заключения настоящего

         Договора и  II этап -             рублей (                   тысяч рублей 00 копеек),   по  факту принятия   всех

         проектных работ.

         В случае задержки выплаты аванса, сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на

         количество дней задержки.

2.3.  Стоимость, непредусмотренных в настоящем Договоре работ или затрат, выявленных в процессе

         выполнения работ, определяется двусторонним соглашением и оплачивается дополнительно.                                                                  

 

3.       Права и обязанности сторон

 

3.1.    Заказчик имеет право на ознакомление с ходом подготовки и проведения работ по настоящему Договору.

3.2.    Исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ по настоящему Договору в случае

           невыполнения Заказчиком п.п.2 настоящего Договора.

3.3.    Обязанности Исполнителя:

 

3.3.1   Исполнитель обязан предоставить Заказчику Дизайнерскую разработку на условиях и в сроки (п. 5.0),

            указанные в настоящем Договоре.

3.3.2.  Передать Заказчику полный комплект документации в следующем объеме:

1. Об мерочный план (план расположения стен с размерами)

2. Кладочный план (план вновь возводимых конструкций и перегородок)

3. План расстановки мебели с экспликацией помещений

4. План пола с покрытием (привязки по полу)

5. План размещения теплого пола (если необходимо)

6. План потолка с покрытием (привязки по потолку)

7. План потолка с расстановкой и привязкой освещения.

8. План расключения и привязки освещения, и датчиков теплого пола (если необходимо).

9.   План расстановки и привязки розеток и электра выводов.

10. План расположения и привязки сантехнического оборудования и кондиционеров.

11. План расстановки маяков разверток.

12. Развертки по стенам (с доп. привязками и высотами)

13. Разрезы по потолкам, стенам, конструкциям (если необходимо)

14. Полный пакет визуализации интерьера

15. Ведомость чертежей.

16. Ведомость отделки помещений (по каждому отдельно)

17. Ведомость лакокрасочных покрытий и отделочных материалов ( с указанием мест расположений,

       и площадей)

 

 Авторский надзор включен в стоимость данного договора и осуществляется до полного окончания

 ремонтных работ (не более 6 месяцев с момента подписания договора).

 

3.4.  Обязанности Заказчика

 

3.4.1.     Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения

               работ по настоящему Договору.

3.4.2.     При изменении условий, сроков или корректировке задания, Заказчик обязан возместить

               Исполнителю понесенные последним затраты.

3.4.3.     При получении результата работ, в случае надлежащего исполнения, Заказчик обязан

               подписать Акт сдачи-приемки работ и оплатить выполненные исполнителем работы согласно

               п.п.2 настоящего Договора в срок не позднее трех календарных дней.

3.4.4.     Одностороннее прекращение Заказчиком договорных отношений обязывает его оплатить в

               полном объеме стоимость работ по настоящему Договору.

 

4.   Ответственность сторон

 

4.1.        За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

               стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.        Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства

               по настоящему Договору, несет предусмотренную законом ответственность по нему, если

               не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие

               непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых

       обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени.

 

 5.    Срок действия договора

 

 5.1.     Договор вступает в силу с момента подписания и действует до завершения всех работ и

             расчетов. Одностороннее расторжение Договора не допускается.

 5.2.     Срок поставки полного комплекта документации по дизайнерской разработке в течение

             30 рабочих дней с момента подписания договора (срок исполнения обязательств по договору

             может быть уменьшен или увеличен, до согласования с заказчиком)

 5.3.     Сроки по видам работ:

             1. Перепланировка 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до полного

                 согласования заказчиком)

             2. Визуализация объекта 10-14 рабочих дней (может увеличиться или уменьшиться, до

                 полного согласования заказчиком)

             3. Рабочая документация (п. 3.3.4) 10 дней. (может уменьшиться в зависимости от

                 сложности объекта)

 

 6.     Особые условия

 

 6.1.      При возникновении, по вине Заказчика ситуации, когда выполнение работ по настоящему

              Договору невозможно, услуги Исполнителя оплачиваются в полном объеме.

 6.2.      Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим

              законодательством РФ.

 6.3.      Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются

              сторонами.

 6.4.      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих

              одинаковую юридическую силу.

 

 

 

  7.    Подписи сторон.

 

 

                           Исполнитель: ___________________________                              

                                                                                (Ф.И.О.)                                                  

 

                           _____________________________________

                                                               (подпись)

                          М.П.

                             «___» _____________ 2016г.

 

                           Заказчик: _________________________

                                                                     (Ф.И.О.)                                                     

 

                           _____________________________________

                                                               (подпись)

                          М.П.

 

                           «___» _______________ 2016 г.

 

evro-remont163.ru

Типовой договор | Мандарин - Интерьер

Скачать договор в формате .docx

     Договор № ___/_____

на оказание услуг

г. Москва                                                                                           «___» ____________ 2016 г.

 

ООО «_________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице гр. ____________________________,

с одной стороны, и гр _____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны договорились о разработке дизайн-проекта помещений квартиры общей площадью _______ м.кв и расположенных по адресу:

г.Москва,  улица _________________дом_____корп____квартира_____.

 

Дизайн-проект включает в себя:

Эскизный проект:

1. 2 варианта расстановки мебели(план) с возможной перепланировкой стен
2. Эскизы каждого помещения в выбранном стиле

Рабочий проект:

1. Обмерный план
2. План сносимых и возводимых перегородок.
3. План расстановки мебели.
4. План полов с указанием типа покрытия и площадью.
5. План потолков
6. Развертка стен помещений
7. Раскладка плитки в сан узле по стенам и полу, раскладка плитки на фартуке плитке
8. План размещения светильников с привязками
9. План размещения выключателей и розеток с привязками
10. Необходимые узлы и разрезы(возможные дополнительные технические чертежи)
11. Спецификация отделочных материалов

 

Настоящий договор действует на территории Российской федерации.

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется изготовить и предоставить Заказчику полостью готовый дизайн-проект, в сроки согласованные обеими сторонами.

2.2.  Исполнитель обязан предоставить отчеты о проделанной работе по требованию Заказчика.

2.3. Заказчик обязуется оплатить полностью готовый дизайн-проект, согласно договору.

 

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ.

3.1.  Дизайн-проект должен быть представлен Заказчику не позднее:

Эскизный проект:

2 варианта расстановки мебели — 3 рабочих дня со дня подписания договора

эскизы помещений — 7 рабочих дней с момента утверждения расстановки мебели.

Рабочий проект:

рабочие чертежи — до 14 дней с момента утверждения экизов

3.2.  Приемка дизайн-проекта производится по программе, согласованной сторонами. По завершении приемки дизайн-проекта Заказчиком и Исполнителем подписываются должным образом оформленный Приемочно-сдаточный акт.

3.3.  После подписания Приемочно-сдаточного акта Исполнитель передает Заказчику всю документацию по настоящему дизайн-проекту в распечатанном виде (формат А3) или по желанию заказчика высылается в электронном виде (jpeg или pdf) на указанную электронную почту.

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

4.1. Полная стоимость работ по настоящему договору составляет:

_______________________________________________________________________________________________

4.2. Под стоимостью работ понимается стоимость изготовления одного дизайн-проекта на конкретное помещение, согласно настоящему договору.

4.3. Оплата производится поэтапно, согласно настоящему договору,  в рублях

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Вознаграждение выплачивается Исполнителю в следующем порядке:

1 этап — 50% стоимости  —  ________________________________________ — перед началом работ, после подписания договора за эскизную часть проекта.

2 этап — 50% стоимости — ________________________________________ по окончании работ по производству рабочего проекта.

 

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая пожар, наводнение, землетрясение, войны и, если эти обстоятельства непосредственно повлияют на исполнение обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по договору  отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, однако, не позднее десяти дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

6.3.   Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговых палат.

6.4.   Если эти обстоятельства будут длиться более шести месяцев, то каждая из сторон будет вправе аннулировать договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1.  В случае задержки передачи Заказчику дизайн-проекта на срок более 3(трех) суток, по причинам не являющимися форс-мажорными, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости дизайн-проекта за каждый день просрочки. Начисление штрафа начинается с момента передачи дизайн-проекта Заказчику Исполнителем, определенной дополнительным соглашением между сторонами.

7.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, он выплачивает Исполнителю штраф в размере 1% от стоимости дизайн-проекта за каждый день просрочки.

 

8. АРБИТРАЖ.

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде.

 

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Все дополнения, изменения и приложения к данному договору могут быть оформлены посредством электронной почты  или в письменной форме подписанной полномочными представителями обеих сторон.

9.2.  После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка теряют силу.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, все экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу после подписания их обеими сторонами.

9.4.  Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

 

 

 

Заказчик:                                                                                             Исполнитель:

 

____________________________/_______________/                         __________________________/______________/

 

 

 

mandarine-interior.ru

Форма договора на дизайн проект

ДОГОВОР НА ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

 

Санкт-Петербург                                                        «__»__________20__г.

           

Гр.______________________________, паспорт серия _____ №_________, выдан  _____________________________________________________________«__»__________г., зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

  гр. ___________________________ паспорт серия _____ №_________ выдан  ____________________________________________________________«__»____________г.,  зарегистрированная по адресу: __________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность разработать дизайн-проект  интерьера жилого / нежилого (нужное подчеркнуть) помещения, расположенного по адресу:_____________________________ _____________, общей площадью _______ кв.м (далее по тексту - «Помещение»), в объеме, сроки и по стоимости, указанные в настоящем Договоре, и передать результат выполненных работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных Исполнителем работ и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Состав дизайн-проекта  указан в Приложении №1, являющемся  неотъемлемой частью настоящего Договора.

           

2. Сроки выполнения работ

2.1.    Исполнитель     обязуется      выполнить      работы      по      настоящему      Договору         в      течение    ______   рабочих    дней    с    момента перечисления Заказчиком  авансового  платежа,  указанного в  п.  4.4.1.  настоящего Договора,

2.2. Исполнитель вправе выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

2.3. Исполнитель считается  выполнившим  работы,  предусмотренные настоящим Договором,  с   момента подписания    Сторонами    акта    сдачи-приемки    выполненных    работ    с    передачей разработанных  рабочих чертежей интерьера Помещения Заказчику.

 

3. Обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1. Разработать варианты эскиза интерьера помещения и предложить их на согласование Заказчику в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ по настоящему Договору.

3.1.2. Разработать рабочие чертежи интерьера помещения в соответствии с согласованным с Заказчиком эскизом интерьера помещения.

3.1.3. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

3.1.4. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, своими силами и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.

3.1.5.   После фактического завершения всех работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, сдать Заказчику результат выполненных работ и передачей разработанных рабочих чертежей интерьера Помещения Заказчику.

 3.1.6. Устранить      возникшие по вине Исполнителя дефекты (недостатки) и (или) недоделки в разработанных рабочих чертежей интерьера помещения.

3.2.   Заказчик обязуется:

3.2.1. В срок, указанный в п.2.1. настоящего Договора, согласовать разработанный Исполнителем эскиз интерьера помещения.

3.2.2. Произвести оплату работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.

 

4. Стоимость выполняемых работ и порядок расчетов

 

4.1.      Общая   стоимость   работ,   выполняемых   Подрядчиком   по   настоящему   Договору,   составляет _______________________(__________________________________ _______________________________________________) рублей, НДС не облагается.         

4.2. Стоимость работ, указанная в п.4.1. настоящего Договора, определена в соответствии с условиями настоящего  Договора,   зафиксирована на дату его  подписания  и  изменению,   иначе  как  по письменному соглашению Сторон, не подлежит.

4.3. В случае возникновения изменений в объемах и (или) в составе работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору,  общая  стоимость  работ корректируется  Сторонами  на основании составленных и подписанных ими дополнительных соглашений. При этом Исполнитель приступает к выполнению дополнительных работ только после письменного согласования с Заказчиком сроков их выполнения, стоимости и условий оплаты.

4.4. Оплату общей стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, Заказчик производит в следующем порядке и в следующие сроки:

4.4.1.   Сумму в размере____________(___________________________) рублей (аванс),   Заказчик оплачивает в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора;

4.4.2. Оставшуюся  часть общей стоимости работ в размере__________________(__________________________________) рублей (аванс), Заказчик оплачивает в течение 2 (двух) банковских дней с момента согласования эскиза интерьера Помещения.

 

5.   Качество выполняемых работ и гарантии

5.1. Исполнитель гарантирует:

5.1.1. Выполнение работ в составе, объеме и сроки, определенные условиями настоящего Договора;

5.1.2. Соответствие качества разработанных рабочих чертежей интерьера помещения согласованному с Заказчиком эскизом интерьера помещения, условиям настоящего Договора и требованиям действующего законодательства РФ;

5.2. В случае выявления дефектов (недостатков) и (или) недоделок в разработанных рабочих чертежей интерьера помещения при сдаче-приемке результата выполненных работ, Исполнитель в течение срока, дополнительно согласованного Сторонами, обязуется за свой счет и своими силами устранить выявленные дефекты (недостатки) и (или) недоделки.

 

6.   Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Заказчиком более чем на 10 (десять) дней сроков и порядка оплаты работ,  в соответствии с п.4.4. настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Заказчика о произошедшем расторжении настоящего Договора. При этом  полученные Исполнителем  по Договору денежные средства возврату Заказчику не подлежат.

 

7.   Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему   Договору,   если   оно   явилось   следствием   обстоятельств   непреодолимой   силы, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Исполнитель и Заказчик в течение 10-ти дней примут решение о мерах, необходимых для продолжения выполнения работ.

 

8.   Прочие условия

8.1. Споры между Сторонами по исполнению настоящего Договора и документов, подписанных Сторонами в его развитие и исполнение, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебных органах в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения Заказчиком срока согласования эскиза интерьера помещения, указанного в п.2.1. настоящего Договора, и (или) срока оплаты денежных средств, указанного в п.4.4.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе продлить сроки выполнения работ по настоящему Договору пропорционально времени просрочки, путем письменного уведомления Заказчика о произошедшем продлении сроков.

8.3. Риск    случайной гибели разработанных Исполнителем рабочих чертежей интерьера Помещения переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.4. Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим   Договором,   применяются   нормы законодательства РФ.

8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств в полном объеме.

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

 

9. Подписи сторон

 

 

Заказчик                                                                                        Исполнитель

______________________                                  __________________________

 

 

 Приложение №1

 

Состав дизайн-проекта

  

1. Предпроектные предложения (2-3 предложения)                           

            Рисунок (чертеж), показывающий характер помещений Объекта, их состав и взаимодействие; предложения по возможной перепланировке с учетом пожеланий и особенностей быта Заказчика, учитывающий расстановку предполагаемого оборудования (мебели). 

2. Эскизный проект                                                                                   

Эскизы помещений. Рисунки (чертежи), показывающие перспективное изображение проектируемого помещения в цвете, с учетом особенностей пожеланий Заказчика. Эскизы помещений выполнены с использованием 3d графики и представляются в виде фотореалистичных изображений.

3. Рабочий проект                                                                                    

3.1 Обмерный план существующего помещения

             Чертеж, показывающий точные размеры Объекта, перегородки, стояки,  коммуникации. Формируется после выезда дизайнера на объект.

3.2 Компоновочный план

             Чертеж, показывающий расстановку предполагаемого оборудования (мебели)

3.3 Демонтажный план.

              План демонтажа перегородок

3.4 Монтажный план:

             План Объекта со всеми размерами, с указанием  новых стен, перегородок, проемов на основании  уточненного плана компоновки, утвержденного Заказчиком.

3.5 План размещения светильников.

3.6 План установки розеток и электровыводов.

3.7 План установки выключателей.

3.8 План отделки пола.

            План Объекта с указанием вида покрытия (паркет, линолеум, керамическая плитка и т.д.), фрагментами раскладки элементов покрытия.

3.9 План размещения электрического подогрева пола.

             План Объекта с указанием размеров и места размещения подогрева пола.

3.10 План отделки потолка.

                План Объекта с нанесением конфигурации потолка, отметок разного уровня потолка.

3.11 План размещения сантехники

3.12 Развертки по стенам

                Развертки стен по помещениям с нанесением конструктивных и декоративных видов отделки (декоративная штукатурка, обои, краска, дерево, керамическая плитка и т.д.), с нанесением размеров по высоте и ширине.

3.13 Конструктивные особенности.

               Конструкции наиболее характерных элементов интерьера.

3.14 Ведомость рекомендуемых отделочных материалов.

 

design-k.ru

Договор на разработку дизайн-проекта помещения

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Договор на разработку дизайн-проекта помещения №

г.

«» г.

Гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению Дизайн-проекта помещения, расположенного по адресу: , метраж кв.м. (именуемый в дальнейшем Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Выполняемые Исполнителем работы должны быть произведены в соответствии со СНИП и иными утвержденными специальными нормами, в срок предусмотренный настоящим Договором и Приложениям к нему.

1.3. Настоящий Договор не включает в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты и т.д., выполняемых специализированными организациями.

2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора за Дизайн-проект и Проект Декорирования Объекта площадью кв.м. составляет рублей.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно в соответствие с Приложением №1.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ с момента оплаты Заказчиком денежной суммы, согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

3.3. Сроки выполнения этапов работ по Договору определяются согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Началом проведения работ по каждому этапу считается день внесения Заказчиком авансового платежа за этап.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача разработанной Документации по Дизайн-проекту осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.2. Для передачи готовой Документации по Дизайн-проекту, Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее дня, следующего за датой окончания работ.

4.3. Заказчик обязан получить разработанную Документацию и Акт приемки-сдачи работ не позднее рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

4.4. Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа) с приложением трех комплектов Документации Дизайн-проекта на бумажном носителе для утверждения Заказчиком.

4.5. Заказчик обязан в течение рабочих дней после получения от Исполнителя Дизайн-проекта, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи-приемки работ (этапа), либо дать мотивированный отказ от приемки.

4.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие Документации по Дизайн-проекту, представленной Исполнителем, требованиям, указанным в настоящем Договоре.

4.7. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.8. Внесение изменений и дополнений в Документацию по Дизайн-проекту, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата работ производится поэтапно авансовым платежом за каждый этап.

5.2. Оплата за первый этап работ по Приложению №1 в размере % стоимости всех работ по Договору (Дизайн-проекта) производится Заказчиком в момент подписания настоящего Договора, что составляет рублей.

5.3. Оплата за второй этап работ по Приложению №1 в размере % стоимости всех работ по Договору (Дизайн-проекта) производится Заказчиком в течение дней с момента утверждения и подписания Акта сдачи-приемки работ по Приложения №1, что составляет рублей.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в срок и с надлежащим качеством.

6.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору, неся при этом ответственность за их действия/бездействия перед Заказчиком.

6.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

6.5. Исполнитель гарантирует соответствие реконструируемого помещения Документации по Дизайн-проекту.

6.6. Копии материалов Дизайн-проекта остаются у Исполнителя, при этом Исполнитель вправе использовать по собственному усмотрению идеи и концепции, содержащиеся в них.

6.7. Исполнитель имеет право на фото и видео съемку реализованного интерьера Объекта. При наличии письменного согласия Заказчика и без указания адреса помещения, данных о Заказчике, имеет право на публикацию фото и видео материалов реализованного интерьера Объекта в специализированных изданиях.

6.8. Заказчик обязуется подписать Акт приемки-сдачи выполненных работ в течении рабочих дней со дня его получения и направить подписанный Акт в адрес Исполнителя, либо в течении этого же времени направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания предложенного Акта. В случае если по истечении рабочих дней Заказчик не отправил Исполнителю мотивированный отказ от подписания предложенного Акта, работа, отраженная в этом Акте считается принятой.

6.9. Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в сроки и в объемах, оговоренных в настоящем Договоре.

6.10. Заказчик не имеет права использовать материалы, полученные от Исполнителя в коммерческих целях. Заказчик не имеет права передавать, продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более % от Цены Договора.

7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, он выплачивает Исполнителю пени в размере % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от цены Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием, изменением действующего законодательства и т.п.

8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.

8.3. Освобождение какой-либо из Сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.4. Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и произвести взаиморасчеты по Договору.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к тому, чтобы решать все возникающие споры и разногласия путем переговоров.

9.2. В случае если разногласия и споры не будут разрешены по взаимному соглашению, Стороны решают вопросы в судебном порядке.

10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

10.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего Договора.

10.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и подписания Приложений настоящего Договора обеими Сторонами и до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.

11.2. Если Заказчик в течении рабочих дней со дня начала действия Договора не внес аванс за первый этап работ согласно Приложению №3 настоящего Договора, Договор расторгается, а все обязательства Исполнителя по настоящему Договору прекращаются.

11.3. Если Заказчик в течении рабочих дней со дня подписания Документов по Приложению №3 предыдущего этапа, не произвел оплату следующего этапа работ, Договор расторгается, а все обязательства по настоящему Договору прекращаются.

11.4. В случае, если Исполнитель задерживает сдачу этапа работ более чем на календарных дней без уважительной причины Заказчик может расторгнуть настоящий Договор и потребовать возврат оплаченных средств за не сданный этап.

12. АВТОРСКИЕ ПРАВА

12.1. Авторские права Исполнителя регулируются в соответствии с ч.4 ГК РФ.

12.2. Заказчик вправе однократно использовать подготовленную в соответствии с условиями настоящего Договора документацию для указанного в настоящем договоре Объекта.

12.3. Повторное использование Дизайн-проекта допускается только при наличии предварительного письменного согласия Исполнителя и при условии выплаты ему авторского вознаграждения.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

Исполнитель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

dogovor-obrazets.ru

Договор подряда (с дизайнером) - образец РБ 2018. Белформа

г. Минск "__" _______ 20__ г.

Гражданин ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, каждый в отдельности именуемый "Сторона", а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рекламный макет и передать рекламный макет Заказчику.

1.2. Требования к рекламному макету определены в Приложении N___ <*> к Договору.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных Подрядчиком работ и оплатить работы.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы добросовестно, качественно, с соблюдением общепринятых правил их выполнения, не допускать фактов, которые могут отрицательно повлиять на деловую репутацию Заказчика или причинить Заказчику иные убытки.

1.5. Все имущественные права на использование рекламного макета, который будет создан при выполнении работ по Договору, с момента создания такого рекламного макета либо его части предоставляются Заказчику. Исполнитель не вправе использовать рекламный макет, созданный при выполнении работ по Договору, без согласия Заказчика, в том числе переделывать, осуществлять публичный показ, воспроизводить, тиражировать его или использовать иным образом.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок до _____ ____________ 20__ года.

2.2. Подрядчик обязан завершить выполнение работ и сдать их результат Заказчику не позднее _____ ________________ 20__ года.

2.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, который самостоятельно обеспечивает выполнение работ всеми необходимыми материалами, инвентарем, оборудованием.

2.4. Заказчик вправе проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Договору.

2.5. Исполнитель обязан:

2.5.1. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также, в случае выполнения работ в месте нахождения Заказчика, - соблюдать правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях Заказчика;

2.5.2. использовать средства индивидуальной защиты;

2.5.3. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий выполнения работ, оказания услуг и создания объектов интеллектуальной собственности и медицинские осмотры;

2.5.4. не выполнять работы в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

2.6. Работы по Договору выполняются Подрядчиком в месте, самостоятельно определенном Подрядчиком, а также с использованием материалов, оборудовании и инвентаря, самостоятельно определенного и подобранного Подрядчиком, в связи с чем:

2.6.1. Заказчик не несет обязательств по предоставлению Подрядчику места для выполнения работ, необходимого оборудования; по проведению подготовки (обучения), инструктажа, повышения квалификации и проверке знаний Подрядчика по вопросам безопасных условий выполнения работ; по проверке документов, подтверждающих прохождение Подрядчиком подготовки (обучения), инструктажа, медицинского осмотра;

2.6.2. Заказчик не несет ответственность за соответствие используемого Подрядчиком места выполнения работ и оборудования правилам охраны труда и требованиям техники безопасности.

2.7. Заказчик обязуется предоставлять представителям государственных органов и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением законодательства о выполнении работ Подрядчиком, информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий и имеющуюся у Заказчика.

2.8. Заказчик обязуется расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

3. Порядок приемки выполненных работ

3.1. Приемка выполненных подрядчиком работ осуществляется на основании Акта приемки работ (далее - Акт), составляемого Сторонами.

3.2. После завершения работ Подрядчик передает результат работ (рекламный макет) Заказчику, а также одновременно с результатом работ передать Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком Акта.

3.3. Заказчик обязуется в течение __ (______________) рабочих дней рассмотреть полученный результат работ. В случае отсутствия претензий к качеству выполнения работ Заказчик подписывает Акт и направляет его Подрядчику.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, уведомив об этом Подрядчика в срок, предусмотренный п.п 3.3. Договора, в случае возникновения претензий к качеству результата работ (рекламный макет), в том числе, но не исключительно, если рекламный макет не соответствует условиям Договора. В таком случае Подрядчик обязан в срок, указанный Заказчиком, за свой счет устранить выявленные недостатки рекламного макета либо переделать работу. До даты устранения всех недостатков результата работ Заказчик вправе не подписывать Акт и не оплачивать работы, выполненные некачественно.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по Договору составляет ________________ (____________________) белорусских рублей.

4.2. За выполненные работы Подрядчику выплачивается сумма равная стоимости услуг, указанная в п. 4.1. Договора, за вычетом подоходного налога с физических лиц.

4.3. Оплата выполненных Подрядчиком принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком на основании Акта в течение _____ (_____________) рабочих дней от даты подписания Акта обеими Сторонами.

4.4. Форма расчетов по Договору: банковский перевод в соответствии со следующими реквизитами ________________________________________.

4.5. Заказчик обязан уплачивать за Подрядчика обязательный страховой взнос на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в порядке, определенном законодательством, а также подоходный налог.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2. В случае просрочки платежей Заказчик обязан выплатить Подрядчику неустойку в размере 0,15% (пятнадцать сотых процента) от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере ____% (_______________ процента) от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

5.4. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере ____% (_____________ процентов) от стоимости работ, указанной в п. 4.1. Договора.

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, в случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению судом.

6. Действие Договора

6.1. Договор вступает в силу от даты его заключения и действует до даты полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в следующих случаях:

6.2.1. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные Договором для безопасного выполнения работ.

6.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

6.2.2.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ на 5 (пять) и более календарных дней;

6.2.2.2. некачественного выполнения Работ Подрядчиком;

6.2.2.3. в иных случаях по усмотрению Заказчика.

6.3. В случаях, предусмотренных п. 6.2.1 и 6.2.2. Договора, Договор является расторгнутым от даты получения стороной уведомления другой стороны об отказе от исполнения Договора, если иной более поздний срок, не предусмотрен таким уведомлением.

6.3. Прекращение Договора или его досрочное расторжение не влечет прекращения обязательств по возмещению убытков и применению мер ответственности.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

7.2. Неотъемлемой частью Договора являются Приложение N 1 "Требования к рекламному макету" и Приложение N 2 "Расчет стоимости работ".

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

-------------------------------------------------------------------------------- ¦Заказчик: ¦Исполнитель: ¦ +----------------------------------------+-------------------------------------+ ¦Адрес: ¦Адрес: ¦ +----------------------------------------+-------------------------------------+ ¦Банковские реквизиты: ¦Паспортные данные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+-------------------------------------+ ¦ ¦Банковские реквизиты: ¦ -----------------------------------------+-------------------------------------- Подпись: Подпись: Все условия и пункты договора мною прочитаны, изучены, мне ясны и понятны. Со всеми пунктами и условиями договора согласен и принимаю их к исполнению. ___________ ____________

--------------------------------

<*> В Приложении к Договору необходимо определить требования Заказчика к макету, например, форма, цвет, материал, содержание. Такие требования целесообразно определять максимально точно и четко. Также необходимо определить в какой форме макет должен быть создан и пределен Заказчику, например, в электронной форме или на материальных носителях (на бумаге, если это рисунки).

belforma.net

Типовой договор - Студия дизайна интерьер проекта

Договор № ___ на разработку Дизайн проекта интерьера помещения г. Астана «____»_________2012 года ТОО_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ТОО «MIHON design»,именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Урбисиновой Гульмиры Талгатовны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.Предмет договора 1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по а) выполнению Дизайн проекта помещения , расположенного по адресу: ________________, метраж ____ m2 (именуемый в дальнейшем Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) б) осуществлению авторского надзора за соответствием реконструируемого помещения документации по Дизайн проекту в течение срока реконструкции в) выполнению ремонтно-строительных работ в данном помещении; г) комплектации материалами отделки и предметами интерьера данного помещения. 1.2. Выполняемые Исполнителем работы должны быть произведены в соответствии со СНИП и иными утвержденными специальными нормами, в срок предусмотренный настоящим Договором и Приложениям к нему. 1.3. Для исполнения настоящего Договора Стороны заключили соглашение, что указанные в Приложении №2 термины и определения будут обозначать или пониматься в соответствие с Приложением № 2. 1.4. Настоящий Договор не включает в себя проведение Исполнителем инженерных изысканий, инженерных и технических обследований конструкций, электропроекты, теплопроекты и т.д., выполняемых специализированными организациями. 2. Стоимость работ, порядок расчетов 2.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет сумму ______тенге (____тенге). 2.2. Указанная в п. 2.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от «Исполнителя» причинам. 2.3. Договорной ценой не учтена стоимость услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации. 2.4. В течение 2-х банковских дней с момента подписания настоящего договора «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» Аванс в размере 50% от стоимости дизайн проекта, что составляет ______ тг. (____ тенге). 2.5 После выполнения первого этапа работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» проектную продукцию на рассмотрение. 2.6. «Заказчик» в течении 5 рабочих дней обязан рассмотреть проектную продукцию и подписать Акт сдачи-приемки дизайн – проекта или дать мотивированный отказ с перечнем замечаний. 2.7. В течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн - проекта «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» 30% стоимости дизайн проекта, что составляет ____ тг (________тенге ). 3.8. По окончанию отделочных работ и авторского надзора «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» 20% стоимости дизайн - проекта, что составляет______тг, (тенге) 3. Сроки и порядок выполнения работ 3.1. Работы по настоящему Договору выполняются поэтапно в соответствие с Приложением № 3. 3.2. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа работ с момента оплаты Заказчиком денежной суммы, согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. 3.3. Сроки выполнения этапов работ по Договору определяются согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. Началом проведения работ по каждому этапу считается день внесения Заказчиком авансового платежа за этап. 3.4. Срок выполнения дизайн - проекта: 14 рабочих дней 3.5. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у «Заказчика», не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2. 3.6. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок. 4. Порядок сдачи и приемки работ 4.1. Сдача разработанной Документации по Дизайн проекту осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложении № 3 к настоящему Договору. 4.2. Для передачи готовой Документации по Дизайн проекту, Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 2-го дня, следующего за датой окончания работ. 4.3. Заказчик обязан получить разработанную Документацию и Акт приемки-сдачи работ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ. 4.4. Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением 3 (трех) комплектов Документации Дизайн проекта на бумажном носителе для утверждения Заказчиком. 4.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Дизайн проекта, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ (этапа), либо дать мотивированный отказ от приемки. 4.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие Документации по Дизайн проекту, представленной Исполнителем, требованиям, указанным в настоящем Договоре. 4.7. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 4.8. Внесение изменений и дополнений в Документацию по Дизайн проекту, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 5.Обязанности Сторон 5.1. «Исполнитель» обязуется: 5.1.1. В установленный договором срок выполнить и передать «Заказчику» дизайн–проект помещения, разработанный на основе Приложений №1. 5.1.2. Информировать «Заказчика» по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора. 5.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с «Заказчиком» изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ. 5.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от «Заказчика» мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой «Исполнителем», или несоответствия её условиям настоящего договора. 5.2. «Исполнитель» вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору. 5.3. «Исполнитель» вправе досрочно завершить работу с согласия «Заказчика», при условии выполнения ее качественно и в полном объеме. 5.4. «Исполнитель» имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика. 5.5. «Исполнитель» имеет право на публикацию реализованного интерьера в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта. 5.6. «Заказчик» обязуется: 5.6.1. Передать «Исполнителю» до начала работ необходимую техническую документацию: - поэтажные планы (архитектурно – строительную часть), разрезы с отметками выступающих конструкций, и вентиляционных коробов. 5.6.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ «Исполнителю» в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором. 5.6.3. Оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 5.6.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые «Исполнителем» в соответствии с настоящим договором. 5.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после получения от «Исполнителя» предложений для рассмотрения. В случае если «Заказчик» не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения «Заказчиком». 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РК. 6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора. 6.3. При нарушении «Заказчиком» сроков оплаты разработанной документации (п. 2.4 договора) он выплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы договора. 7. Форс–мажор 7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п. 7.2. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином. 7.3. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс– мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств. 7.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 8. Общие условия 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. 8.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. 8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РК. 8.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора. 8.5. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны. 8.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 9. Срок действия и досрочное прекращение Договора 9.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон, договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты. 9.3. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно «Исполнителя» за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если «Исполнитель» нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно: - не приступил к работам в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента оплаты аванса Заказчиком; - не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем договоре. 9.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора, без какихлибо дальнейших обязательств перед «Заказчиком», предупредив его письменно за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются: - нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 2.4. настоящего договора; - не исполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 5.6.1. настоящего договора; 10. Авторские права 10.1. Авторские права Исполнителя регулируются в соответствии с Законом РК «Об авторском праве и смежных правах» 10.2. Заказчик вправе однократно использовать подготовленную в соответствии с условиями настоящего Договора документацию для указанного в настоящем договоре Объекта. 10.3. Повторное использование Дизайн проекта допускается только при наличии предварительного письменного согласия Исполнителя и при условии выплаты ему авторского вознаграждения. 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон «Заказчик» «Исполнитель» ТОО «MIHON design» Юр.адрес: 010000, г.Астана, Мкр.3 д.12 кв.9 РНН: 620200286260 АО «Цеснабанк» г. Астана Р/с: KZ10998BTB0000009121 БИК: TSES KZ KA Генеральный Директор ____________________Урбисинова Г.Т. М.П. М.П. Приложение 1 К договору № _____ от «____» _________ 2012 года Техническое задание на Дизайн-проект Адрес: _____________ Площадь помещений: ______м. кв. Количество членов семьи (пол, возраст): _________________ 1. Стиль художественного оформления интерьера, цветовые предпочтения Комнаты Стиль Цвет Холл Гостиная Детская комната Спальня Кабинет Кухня С/у гостевой С/у детской комнаты С/у спальни 2. Пожелания по освещению __________________________________________ 3. Функциональность кухонной зоны Оборудование Плита Посудомоечная машина Микроволновая печь Мойка Холодильник Духовка Подсветка Кофемашина Вытяжка Барная стойка 4. Зона подогрева плитки Помещения Кухня Коридор Комнаты 5. Кондиционирование Помещения Спальня Гостиная ДА\НЕТ Подробно ДА\НЕТ ДА\НЕТ 6. Функциональность ванной комнаты и санузлов Оборудование ДА\НЕТ Ванная комната Унитаз Биде Угловая ванная Душевая стойка Подробно Умывальник большой Раковина Шкаф Полотенцесушитель Вентилятор 7. Пожелания по устройству напольных покрытий Ванная Коридор Массивная доска Паркет Паркетная доска Ламинат Керамогранит Плитка Ковролин Кухня Спальня Гостиная 8. Пожелания по отделке стен Ванная Коридор Кухня Спальня Гостиная Обои (тип обоев) Декоративная штукатурка Декоративная краска Краска Мозаика Плитка 9. Пожелания по отделке потолков Помещения Гипсокартон Окраска Натяжной Реечный Холл Гостиная Детская комната Спальня Кабинет Кухня С/у гостевой С/у детской комнаты С/у спальни Общий срок выполнения работ по Договору – ________ рабочих дней с даты начала работ. «Исполнитель» ТОО «MIHON design» «Заказчик» Генеральный Директор ________________Урбисинова Г.Т. М.П. Приложение 2 К договору № ______ от «___» __________ 2012 года Термины и определения используемые в Договоре Для исполнения целей настоящего Договора Стороны договорились, что указанные ниже термины и определения будут обозначать или пониматься следующим образом: Договор - настоящий документ, все Приложения к нему, а также все последующие изменения, дополнения, соглашения, протоколы и иные документы, которые будут подписаны Сторонами во исполнение и/или в развитие данного документа. Дизайн-проект – комплект документации, на основании которой производятся ремонтноотделочные работы в помещении, включающий в себя концептуальное решение, эскизы дизайна помещения, рабочие планы и чертежи. Концептуальное решение – это создание индивидуальных решений проектируемого помещения, наглядно иллюстрирующего принципы объёмной и цветовой организации помещения. Эскизы дизайна помещения - цветные эскизы (рисунок) помещения с художественно оформленным интерьером, созданные на основе выбранного Заказчиком варианта, сопровождающиеся пояснительной запиской. Рабочие планы чертежи - все необходимые планы чертежи для реализации Дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ. Документация по Дизайн-проекту - Планировочные решения, Эскизы дизайна помещения, Рабочие планы чертежи, подробный состав которых указан в Приложении № 3 к настоящему Договору. Цена и сумма Договора - сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за разработку Дизайн-проекта. Акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении разработки Дизайнпроекта , согласно которому Исполнитель передает Заказчику Документацию по Дизайн-проекту. День означает календарный день. Рабочий день означает день, являющийся рабочим в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Техническое задание на Дизайн-проект - письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание, являющееся Приложением №1 к настоящему Договору, в котором содержатся все требования к разработке Дизайн-проекта, а также все необходимые данные и документы для выполнения Дизайн-проекта. «Заказчик» «Исполнитель» ТОО «MIHON design» Генеральный Директор ________________Урбисинова Г.Т. М.П. Приложение 3 К договору № _____ от «___ » __________ 2012 года Этапы выполнения, состав документации, стоимость и порядок оплаты по Договору на разработку Дизайн-проекта интерьера объекта. Этап I. «Планировочный этап» ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 1. Содержание дизайн – проекта. 2. Техническое задание и проектирование. 3. Обмерный план с привязкой инженерных коммуникаций. 4. План демонтажа перегородок. 5. План привязки перегородок расстановки мебели(3 варианта). 6. План помещения после перепланировки с размерами итоговый. 7. План расстановки мебели и оборудования. Примечание: Выполняется не менее 2 вариантов планировочных решений интерьера, из которых формируется 3-й вариант. Срок исполнения: ______ рабочих дней, со дня поступления средств на счет Исполнителя, но не позднее «____» __________ 2012 года. Этап II. «Рабочие чертежи» ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 8. План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков. 9. План потолка с указанием типа используемого материала, размерами, узлами. 10. План пола с указанием типа напольного покрытия, рисунка и размера. 11. План теплых полов. 12. План расположения розеток и электровыводов с привязкой размеров. 13. План расположения осветительного оборудования с привязкой размеров. 14.План расположения выключателей с привязкой размеров и указанием групп выключателей. 15.Развертки стен с раскладкой плитки в ванной и санузлах. 16.План дверей и проемов, спецификация дверей. 17.Ведомость отделки помещений. Срок исполнения: _____ рабочих дней, со дня поступления средств на счет Исполнителя, но не позднее «___» 2012 года. Вся документация по Договору предоставляется Заказчику: 1) В трех экземплярах на бумажных носителях; 3) текстовые пояснения в формате Word . Примечание: в состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению фирмами-партнерами). «Заказчик» «Исполнитель» ТОО «MIHON design» Генеральный Директор ________________Урбисинова Г.Т. М.П.

studygur.ru

---

Смотрите также

• 
  Дизайн интерьера салона свадебного
• 
  Современный европейский дизайн интерьера
• 
  Дизайн интерьера в саранске
• 
  Дизайн интерьера целевая аудитория
• 
  Дизайн интерьера современного офиса
• 
  Дизайн интерьера в кургане
• 
  Продвижение сайтов дизайна интерьеров
• 
  Супер дизайн супер интерьера
• 
  Дизайн интерьера наро фоминск
• 
  Студия дизайна интерьера портфолио
• 
  Декоративный кирпич дизайн интерьера